A .工程师对竣工试验的干扰
B .特殊恶劣气候造成的工程停顿
C .业主原因造成的临时停工
D .设计文件有缺陷
E .业主未能按时移交场地
[多选题]遇到()情况时,承包人可以向业主要求既延长工期,又索赔费用。A.设计文件有缺陷B.由于业主原因造成临时停工C.业主供应的设备和材料推迟到货D.特殊恶劣
[多选题]遇到()情况时,承包人可以向业主要求既延长工期,又索赔费用。A.设计文件有缺陷B.由于业主原因造成临时停工C.业主供应的设备和材料推迟到货D.特殊恶劣
[多选题]根据FIDIC合同条件规定的工程索赔,遇到下述()情况时,承包商可以向业主要求既延长下期又索赔费用。A.建设单位未能及时提供图纸B.由于业主原因造成临
[多选题]根据FIDIC合同条件规定的工程索赔,遇到下述()情况时,承包商可以向业主要求既延长下期又索赔费用。A.建设单位未能及时提供图纸B.由于业主原因造成临
[单选题]下列费用中,若工程施工承包商要求补偿,项目业主应予接受的是( )。A.施工机械故障导致的费用B.施工工艺不合理导致的工程质量返工费用C.不可抗力导致
[判断题]异常恶劣的气候引起的停工,承包人有权要求延长工期和补偿费用。()A.对B.错
[单选题]业主和承包商无法就变更费用达成一致,业主仍可以向承包商颁发( )要求承包商继续进行变更。A.变更令B.待变更令C.仲裁变更令D.起诉变更令
[单选题]导致工程拖期时,可以判定承包商有权延长工期。A.承包商设计的图纸未按时提交B.业主未在合同规定时间内做出支付C.对合格工程的剥离检查D.异常恶劣的气候条件E.设备监理工程师做出工程变更指令而导致工程量增加
[多选题] ()导致工程拖期时,可以判定承包商有权延长工期。A . 承包商设计的图纸未按时提交B . 业主未在合同规定时间内做出支付C . 对合格工程的剥离检查D . 异常恶劣的气候条件E . 设备监理工程师做出工程变更指令而导致工程量增加
[单选题]()是以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据,向业主要求费用补偿。A . 总费用法B . 修正的总费用法C . 计划费用法D . 实际费用法